投诉状

原告：祝根龙 男
住址：上海市徐汇区天钥桥南路1188弄6号701室
电话：13370204236

被告：上海筑双装饰工程有限公司
办公地址： 上海市静安区保德路624号
联系人：张锦奕 电话：15802138519

诉讼请求：


1.要求被告退还原告还未施工的工程款项39862.10元

2.要求被告退还原告还未施工的工程管理费2591.04元

3.要求被告支付工程停工损失费5100元（17天）

4.要求对被告不合理的增项部分不予支持


事实与理由：

原告于2024年4月20日与被告上海筑双装饰工程公司（办公地点保德路624号）签订装修合同。工程期限45天，工程总价为55000元。约定：合同签订当天支付15%（8250元），进场开工支付15%（8250元），水电隐蔽工程通过验收支付35%（19250元），油漆工进场支付20%(11000元)，验收通过支付10%（5500元），交房2个月后支付5%（2750元）。2024年4月22日正式开工，然后进入拆旧、水电、瓦工。
原告在与被告的前期沟通和价格对比过程中，原告详细阐述了对装修的具体要求，该房屋套内实用面积72平方米，打算以后该房屋用于出租使用，装修要求也不高，被告设计师（张锦奕，电话15802138519）也对现场做了认真、详细、精确的测量，并制作出标有尺寸的精准平面布置图，同时被告也承诺根据原告的装修要求，该装修总价为55000元（有微信聊天记录），并签署合同。事后发现被告在预算清单中故意漏报或则少报很多工程量，比如电线只报300米（1.5平方100米，2.5平方200米），在本人没有变更增加工程量的情况下，被告在进货前也没告知具体用量，在业主不知情的情况下，电线进货1050米（1.5平方300米，2.5平方450米，4平方300米），整整比预算提高了3.5倍，还有接线盒（78只）、水管（72米）等用量都比预算超出了很多，这些材料是否用掉多少，原告也难以去评估…水电工程初步结束后，2024年5月18日被告要求本人在进货材料明细单上签字（说：这个是不可以不签的，这个是一定要签的，要是不签就要停工…），原告担心工程停工，也为了顾及装修进度和质量，也只能无奈的先签了字。，2024年5月30日瓦工结束，被告项目经理陈某（具体姓名不知）通知油漆工要进场了，要求原告支付工程总价的20%（11000元），否则，油漆工无法进场施工，原告同意并当即就支付了11000元。至此，原告已经支付给被告工程总款的85%（46750元）。事后原告多次询问油漆工进场施工的事情，被告项目经理陈某总是给予敷衍。2024年6月3日，被告项目经理在施工现场要求原告支付“水电及拆旧工程项目变更增加结算单”费用28416元，当时原告很惊讶，也难以接受，这就大大的超出了原告的预算，很多增加项目都预先没有提过，特别是在预先沟通时说好开槽费用都是包含在合同总价内的（有微信聊天记录），拆除费、垃圾清运费等都重复收费，还有很多预先没有告知的费用….，被告要求原告必须支付水电项目增加部分的款项至少25000元，油漆工才能进场，否则就只能停工，当时我就非常气愤，觉得施工方明知我怕耽误工期在故意耍手段要挟，同时我也报了警，针对施工方的停工威胁，也明知增加项目很不合理，增加的费用高的离谱，也没预先报价，为了早日让油漆工进场，我也只能忍气吞声，由于原告资金紧张，原告勉强支付了20000元，此时，原告已经支付给被告工程款66750元，同时被告要求原告自行采购和安装厨卫吊顶、厨房柜子、房门、厨房门、卫生间门、地板、开关插座、地板等。事后经多次催促油漆工进场，被告项目经理还是敷衍…..。2024年6月5日被告要求原告在“工程项目变更单（泥工工程报价单）”确认砌墙平方数，当时原告也签字确认了，事后被告在装修群里发送“泥工工程结算单”总金额为32175元优惠价27000元，支付完后油漆工才能进场施工，原告很郁闷，原告没有增加任何项目，可费用已经超过原来预算一倍还多了，对于这种没完没了的讹钱行为本人当即予与拒绝，同时对于此款项金额和增项也不予认可，事后得知，原告提供签字确认单是很不规范的，只有原告签字，没有被告签字，只有一份在被告处，很容易篡改内容….此时本人彻底醒悟，本人已经掉入了施工方精心设计的圈套中了，就算再付了这笔不合理的工程款，肯定还会再有下一笔，后经过多次沟通和催告油漆工进场无效。此时被告以原告没支付“泥工工程结算款”为名，拒绝油漆工进场施工，2024年6月11日，此时油漆工已误工13天，当天原告通知被告：施工方停工这么多天，已经严重影响工程进程，我方多次催告，施工方仍然拒绝开工，造成合同无法履行，望施工方今天给予明确进场时间，否则原告只能另外安排了，由此造成的损失和后果有施工方负责，我方特此告知！被告还是以没支付增加款为名，没答应油漆工进场施工….
被告用这种像钓鱼的手段骗取原告的钱财，真是良知何在？人性何在？道义何在？这种恶劣行为严重扰乱的社会风气。被告作为一家专业的装修公司，用虚报工程量来降低报价来吸引客户，这种行为严重扰乱的市场公平竞争，也给装修行业造成了一个很不好的风气，为维护原告合法权益，特向贵院提起诉讼，望判如所请！

日 期：2026/6/7