投诉请求请求:
1.要求被告退还原告还未施工的工程款项39862.10元
2.要求被告退还原告还未施工的工程管理费2591.04元
3.要求被告支付工程停工损失费5100元(17天)
4.要求对被告不合理的增项部分不予支持
事实与理由:
原告于2024年4月20日与被告上海筑双装饰工程公司(办公地点保德路624号)签订装修合同。工程期限45天,工程总价为55000元。约定:合同签订当天支付15%(8250元),进场开工支付15%(8250元),水电隐蔽工程通过验收支付35%(19250元),油漆工进场支付20%(11000元),验收通过支付10%(5500元),交房2个月后支付5%(2750元)。2024年4月22日正式开工,然后进入拆旧、水电、瓦工。
原告在与被告的前期沟通和价格对比过程中,原告详细阐述了对装修的具体要求,该房屋套内实用面积72平方米,打算以后该房屋用于出租使用,装修要求也不高,被告设计师(张锦奕,电话15802138519)也对现场做了认真、详细、精确的测量,并制作出标有尺寸的精准平面布置图,同时被告也承诺根据原告的装修要求,该装修总价为55000元(有微信聊天记录),并签署合同。事后发现被告在预算清单中故意漏报或则少报很多工程量,比如电线只报300米(1.5平方100米,2.5平方200米),在本人没有变更增加工程量的情况下,被告在进货前也没告知具体用量,在业主不知情的情况下,电线进货1050米(1.5平方300米,2.5平方450米,4平方300米),整整比预算提高了3.5倍,还有接线盒(78只)、水管(72米)等用量都比预算超出了很多,这些材料是否用掉多少,原告也难以去评估…水电工程初步结束后,2024年5月18日被告要求本人在进货材料明细单上签字(说:这个是不可以不签的,这个是一定要签的,要是不签就要停工…),原告担心工程停工,也为了顾及装修进度和质量,也只能无奈的先签了字。,2024年5月30日瓦工结束,被告项目经理陈某(具体姓名不知)通知油漆工要进场了,要求原告支付工程总价的20%(11000元),否则,油漆工无法进场施工,原告同意并当即就支付了11000元。至此,原告已经支付给被告工程总款的85%(46750元)。事后原告多次询问油漆工进场施工的事情,被告项目经理陈某总是给予敷衍。2024年6月3日,被告项目经理在施工现场要求原告支付“水电及拆旧工程项目变更增加结算单”费用28416元,当时原告很惊讶,也难以接受,这就大大的超出了原告的预算,很多增加项目都预先没有提过,特别是在预先沟通时说好开槽费用都是包含在合同总价内的(有微信聊天记录),拆除费、垃圾清运费等都重复收费,还有很多预先没有告知的费用….,被告要求原告必须支付水电项目增加部分的款项至少25000元,油漆工才能进场,否则就只能停工,当时我就非常气愤,觉得施工方明知我怕耽误工期在故意耍手段要挟,同时我也报了警,针对施工方的停工威胁,也明知增加项目很不合理,增加的费用高的离谱,也没预先报价,为了早日让油漆工进场,我也只能忍气吞声,由于原告资金紧张,原告勉强支付了20000元,此时,原告已经支付给被告工程款66750元,同时被告要求原告自行采购和安装厨卫吊顶、厨房柜子、房门、厨房门、卫生间门、地板、开关插座、地板等。事后经多次催促油漆工进场,被告项目经理还是敷衍…..。2024年6月5日被告要求原告在“工程项目变更单(泥工工程报价单)”确认砌墙平方数,当时原告也签字确认了,事后被告在装修群里发送“泥工工程结算单”总金额为32175元优惠价27000元,支付完后油漆工才能进场施工,原告很郁闷,原告没有增加任何项目,可费用已经超过原来预算一倍还多了,对于这种没完没了的讹钱行为本人当即予与拒绝,同时对于此款项金额和增项也不予认可,事后得知,原告提供签字确认单是很不规范的,只有原告签字,没有被告签字,只有一份在被告处,很容易篡改内容….此时本人彻底醒悟,本人已经掉入了施工方精心设计的圈套中了,就算再付了这笔不合理的工程款,肯定还会再有下一笔,后经过多次沟通和催告油漆工进场无效。此时被告以原告没支付“泥工工程结算款”为名,拒绝油漆工进场施工,2024年6月11日,此时油漆工已误工13天,当天原告通知被告:施工方停工这么多天,已经严重影响工程进程,我方多次催告,施工方仍然拒绝开工,造成合同无法履行,望施工方今天给予明确进场时间,否则原告只能另外安排了,由此造成的损失和后果有施工方负责,我方特此告知!被告还是以没支付增加款为名,没答应油漆工进场施工….
被告用这种像钓鱼的手段骗取原告的钱财,真是良知何在?人性何在?道义何在?这种恶劣行为严重扰乱的社会风气。被告作为一家专业的装修公司,用虚报工程量来降低报价来吸引客户,这种行为严重扰乱的市场公平竞争,也给装修行业造成了一个很不好的风气,为维护原告合法权益,特向上海装潢网维权投诉,望判如所请!
日 期:2026/6/8
欢迎来到上海装潢网
